135_89514 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании дела №ВАС - 13043/09 Москва Коллегия 22 октября 2009 г.
судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: председательствующего судьи: Н.И.Локтенко, судей: Куликовой В.Б., Поповой Г.Г.
рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Гранд Байкал" о пересмотре в порядке надзора постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2009 по делу N А19-4403/08-7 Арбитражного суда Иркутской области и постановления Федерального арбитражного суда ВосточноСибирского округа от 04.08.2009 по тому же делу, по иску ООО СПБ «Ойкос», г.Иркутск к ООО «Гранд Байкал», г.Иркутск о взыскании задолженности по договору подряда от 10.02.2006 в размере 4.721.726 рублей 73 копеек.
ООО "Гранд Байкал" заявлены встречные исковые требования о взыскании пени за нарушение сроков выполнения подрядных работ в сумме 1.590.623 рублей.
Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ (информация о движении дела, справочные материалы и др.).
2 Суд
установил:
ООО СПБ "Ойкос" обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании с ООО "Гранд-Байкал" задолженности по договору подряда от 10.02.2006 в размере 4.721.726 рублей 73 копеек.
ООО "Гранд Байкал" заявлены встречные исковые требования о взыскании пени за нарушение сроков выполнения подрядных работ в сумме 1.590.623 рублей.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 01.08.2008, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2008 исковые требования ООО СПБ "Ойкос" удовлетворены частично в сумме 1.134.583 рублей 30 копеек. Встречные исковые требования удовлетворены частично, с ООО СПБ "Ойкос" в пользу ООО "Гранд Байкал" взыскана сумма 300.000 рублей пени.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно- Сибирского округа от 1 декабря 2008 года решение от 1 августа 2008 года и постановление от 25 сентября 2008 года отменены в части взыскания по встречному исковому заявлению с ООО СПБ "Ойкос" в пользу ООО "Гранд Байкал" 300.000 рублей пени и дело направлено на новое рассмотрение.
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 03.03.2009 встречные исковые требования ООО "Гранд Байкал" удовлетворены частично в размере 300.000 рублей.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2009 решение от 03.03.2009 отменено. В удовлетворении встречного иска ООО "Гранд Байкал" отказано.
Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно- Сибирского округа от 04.08.2009 постановление от 28.05.2009 оставлено без изменений.
3 Для решения вопроса о наличии оснований для пересмотра названных судебных актов в порядке надзора необходимо истребовать дело из арбитражного суда, рассмотревшего спор по существу.
Руководствуясь частью 3 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Истребовать из Арбитражного суда Иркутской области дело №А194403/08-7 по иску ООО СПБ «Ойкос», г.Иркутск к ООО «Гранд Байкал», г.Иркутск о взыскании задолженности по договору подряда от 10.02.2006 в размере 4.721.726 рублей 73 копеек.
Председательствующий Н.И.Локтенко Судьи В.Б.Куликова Г.Г.Попова