517_99042 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора № ВАС-11585/09 Москва 26 ноября 2009г.
Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Маковская А.А. рассмотрел заявление федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального Хабаровск, 680000) о строительства» (ул.
пересмотре порядке в Дзержинского, надзора 43, г.
решения Арбитражного суда Хабаровского края от 07.05.2009, постановления Шестого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 18.08.2009 по делу Арбитражного суда Хабаровского края № А734518/2008 по иску «Межрегиональная Федерального дирекция по государственного дорожному учреждения строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ул.
Карла Маркса, государственному д.
96А, г.
унитарному Хабаровск, 680013) предприятию к Федеральному «Главное управление Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ (информация о движении дела, справочные материалы и др.).
2 специального строительства федерального округа при по территории Федеральном Дальневосточного агентстве специального строительства» о взыскании (с учетом уточнения иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) договорной неустойки в сумме 137 156 626 руб. в связи с просрочкой срока выполнения строительных работ по государственному контракту от 18.04.2005 № 03/05-СМР.
Суд
установил:
заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292 и 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
принять заявление федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Хабаровского края от 07.05.2009, постановления Шестого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 18.08.2009 по делу Арбитражного суда Хабаровского края № А73-4518/2008 и возбудить надзорное производство.
Судья А.А. Маковская