662_129524 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № ВАС-3316/10 Москва Коллегия 24 марта 2010 г.
судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Балахничевой Р.Г., судей Воронцовой Л.Г., Ксенофонтовой Н.А., рассмотрев в судебном заседании заявление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 17.02.2010 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 15.07.2009 по делу № А40-25299/09-135-287, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.12.2009 по тому же делу по иску Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, г. Москва (далее - ФСКН России) к обществу с ограниченной ответственностью «Золотая лента», г. Москва (далее общество) о взыскании 347 185 рублей 86 копеек неустойки за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 20.07.2007 № СА-83 на Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ (информация о движении дела, справочные материалы и др.).
2 выполнение работ по созданию и показу неигрового (документального) короткометражного фильма СУД
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.07.2009, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2009 и постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.12.2009, в удовлетворении исковых требований отказано.
В заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора заявитель просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение норм материального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.
Рассмотрев заявление и материалы надзорного производства, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Судом установлено, что 20.07.2007 между ФСКН России (заказчик) и обществом (исполнитель) был заключен госконтракт № СА-83 на выполнение работ по созданию и показу неигрового (документального) короткометражного фильма, в соответствии с которым исполнитель обязался выполнить работы по созданию фильма и его публичной демонстрации, осуществляемой по эфирному (кабельному), спутниковому телевидению и другими техническими способами (далее показ) на территории более половины субъектов Российской Федерации, а заказчик оплатить работы по созданию и показу фильма.
В соответствии с пунктом 6.2 контракта исполнитель в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 3 предусмотренных этим контрактом, единовременно уплачивает заказчику штраф в размере 10% от цены контракта, и в дальнейшем пени в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.
Ссылаясь на неоплату обществом в добровольном порядке штрафа за ненадлежащее исполнение условий контракта по завершению в срок 3 и 4 этапов выполнения работ, ФСКН России обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.
Согласно части 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.
Основанием для применения неустойки является факт неправомерного поведения стороны в обязательстве.
На основании исследования и оценки представленных доказательств суд установил, что кредитором допущена просрочка в исполнении своих обязательств (просрочка оплаты работ по 1-му этапу, включение в сценарий новых объектов съемок и задержка в связи с этим согласования сценария), что свидетельствует об отсутствии вины общества в просрочке выполнения работ по контракту, в связи с чем пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.
Не может быть принят довод о неправильном применении судом пункта 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Судом установлено, что контракт предусматривает обязанность заказчика уплатить исполнителю аванс в размере 30 % от цены контракта.
В соответствии с этим договорным условием и в силу пункта 2 статьи 711 общество имело право требовать уплаты аванса, не приступая к работе (пункт 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации).
4 Установив, что аванс в сумме 1 085 000 рублей был перечислен заказчиком с нарушением установленного пунктом 2.5 контракта срока, суд пришел к выводу о том, что имела место просрочка кредитора.
Довод заявителя о том, что аванс в сумме 783 126 рублей был перечислен подрядчику своевременно, отклоняется, поскольку судами такие обстоятельства не установлены.
Напротив, суд указал на непредставление доказательств перечисления аванса в сумме 783 126 рублей.
Доводы заявителя не опровергают выводов суда и, по сути, свидетельствуют и применении не о нарушении арбитражными судами единообразия в толковании норм материального права, а о несогласии заявителя с установленными по делу фактическими обстоятельствами и оценкой доказательств и условий договора.
Установление фактических обстоятельств дела, исследование и оценка доказательств – это прерогатива судов первой и апелляционной инстанций. Положения главы 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не наделяют суд надзорной инстанции подобными полномочиями.
Довод заявителя о том, что в силу подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации ФСКН России как государственный орган, выступающий по делам, рассматриваемым в арбитражных судах в качестве истца, освобождена от уплаты государственной пошлины, подлежит отклонению.
Освобождение от уплаты государственной пошлины по названному основанию не влияет на порядок распределения судебных расходов, установленный частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем суд апелляционной инстанции правомерно взыскал с ФСКН России судебные расходы по уплате жалобы.
государственной пошлины за рассмотрение апелляционной 5 Согласно части 4 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело может быть передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации только при наличии оснований, предусмотренных статьей 304 названного Кодекса.
Таких оснований судом не установлено.
Учитывая изложенное и руководствуясь частью 8 статьи 299, статьями 184, 301 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия ОПРЕДЕЛИЛА:
в передаче дела № А40-25299/09-135-287 Арбитражного суда города Москвы в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения от 15.07.2009, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.12.2009 по указанному делу отказать.
Председательствующий судья Р.Г. Балахничева Судья Л.Г. Воронцова Судья Н.А. Ксенофонтова