584_281740 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора № ВАС-13906/11 Москва Судья Мурина О.Л., 17 октября 2011г.
Высшего Арбитражного рассмотрев заявление Суда Российской общества с Федерации ограниченной ответственностью «Томлэнд» (ул. Сенная Курья, 9,, г. Томск, 634028) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Томской области от 03.11.2010 по делу № А67-1177/09, постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.09.2011 по тому же делу, принятых по иску общества с ограниченной ответственностью «Томский строитель» (ул. Карпова, 23/1, г. Томск) к обществу с ограниченной ответственностью «Томлэнд» о взыскании задолженности по оплате выполненных работ и пеней за просрочку исполнения обязательства, и встречному иску ответственностью «Томлэнд» к общества обществу с ограниченной с ограниченной Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ (информация о движении дела, справочные материалы и др.).
2 ответственностью «Томский строитель» о взыскании пеней за нарушение сроков начала и окончания работ по договору генподряда и убытков
установила:
заявление о пересмотре в порядке надзора судебных актов подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292 и 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьёй 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
определила:
принять заявление общества с ограниченной ответственностью «Томлэнд» от 20.09.2011 без номера о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Томской области от 03.11.2010 по делу № А67-1177/09, постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.09.2011 по тому же делу. Возбудить надзорное производство.
Направить настоящее определение обществу с ограниченной ответственностью «Томлэнд».
Судья О.Л. Мурина