808_296443 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора № ВАС-16548/11 Москва Судья 12 декабря 2011 г.
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Бациев В.В. рассмотрел заявление открытого акционерного общества «Электрозавод» (107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 21) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.02.2011 по делу № А07-18194/2010, постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 22.09.2011 по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью «Генподрядный строительный трест № 3» (450097, г. Уфа, ул. Б.Х.Давлетшиной, д. 18/3;
450096, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 54) к открытому акционерному обществу «Электрозавод» о взыскании 13 523 497 рублей задолженности по договору от 02.04.2007 № 6/07-т, 1 194 411 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.09.2009 по 05.10.2010, 909 814 рублей убытков в размере платы за пользование кредитом по кредитному договору от 15.02.2010 № 01/15/10 и встречному Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ (информация о движении дела, справочные материалы и др.).
2 исковому заявлению открытого акционерного общества «Электрозавод» к обществу с ограниченной ответственностью «Генподрядный строительный трест № 3» о взыскании 6 666 189 рублей 19 копеек неустойки за нарушение сроков выполнения обязательств, 2 078 437 рублей 96 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.08.2008 по 01.04.2009.
Суд
установил:
заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд
определил:
принять заявление открытого акционерного общества «Электрозавод» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.02.2011 по делу № А07-18194/2010, постановления Восемнадцатого от и 15.06.2011 постановления арбитражного Федерального апелляционного суда арбитражного суда Уральского округа от 22.09.2011 по тому же делу и возбудить надзорное производство.
Направить копию настоящего определения заявителю.
Судья В.В.Бациев