5_316249 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о приостановлении исполнения судебного акта № 1410/12 Москва 27 февраля 2012 г.
Коллегия судей Высшего арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Г.Г.Поповой, судей А.А.Маковской, Е.М.Моисеевой рассмотрела в судебном заседании ходатайство государственного унитарного предприятия города Москвы «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» (г.Москва) о приостановлении исполнения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2011 по делу № А40-58659/09, оставленного без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 12.12.2011, принятого по иску общества с ограниченной ответственностью «Центрспецнефтестрой» (далее – общество «Центрспецнефтестрой») к ответчикам, ГУП города Москвы «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» (далее – управление), Департаменту городского заказа капитального строительства города Москвы, Департаменту жилищной политики и жилищного фонда Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ (информация о движении дела, справочные материалы и др.).
2 города Москвы, Департаменту города Москвы по конкурентной политике, закрытому акционерному обществу «Стройкомплекс-10», обществу с ограниченной ответственностью «ФПК Сатори», Городской аукционной комиссии об обязании предоставить земельный участок для строительства объекта в соответствии с контрактом, а также об оспаривании размещения заказа путем аукциона, зарегистрированного в Едином реестре контрактов и торгов города Москвы под № 22-014713-08.
Суд
установил:
решением Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2009 в удовлетворении исковых требований отказано.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2010 решение от 18.09.2009 оставлено без изменения.
Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 05.05.2010 указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
При повторном рассмотрении в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнены исковые требования: истец просил взыскать с управления 31 196 899 руб. 26 коп.
неустойки за задержку передачи строительной площадки за период с 01.10.2007 размещение по 28.06.2010, заказа, а также осуществленное признать путем недействительными проведения аукциона 27.01.2009, зарегистрированного в Едином реестре контрактов и торгов города Москвы под № 22-0141713-08, и государственный контракт, заключенный с обществом «ФПК Сатори» 18.03.2009 по результатам этого аукциона.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.09.2010 в удовлетворении исковых требований было отказано.
Постановлением от 25.11.2010 Девятого арбитражного апелляционного суда решение от 10.09.2010 изменено, признано недействительным размещение заказа, осуществленное путем проведения аукциона от 27.01.2009, зарегистрированного в Едином реестре контрактов 3 и торгов города недействительным Москвы под государственный номером 22-0141713-08, контракт № признан 04997-09-000148, заключенный с обществом «ФПК Сатори» 18.03.2009 по результатам аукциона, в остальной части решение оставлено без изменения.
Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.03.2011 решение от 10.09.2010 и постановление от 25.11.2010 в части отказа во взыскании неустойки отменено, указанное дело в этой части направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В остальной части постановление оставлено без изменения.
Протокольным определением Арбитражного суда города Москвы от 03.05.2011 в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнены исковые требования в части взыскания неустойки в размере 40 350 487 руб. 73 коп. за период с 16.10.2007 по 03.05.2011.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.05.2011 с управления в пользу общества «Центрспецнефтестрой» взыскана неустойка в размере 31 196 899 руб. 26 коп.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2011 решение от 27.05.2011 отменено. С управления в пользу общества «Центрспецнефтестрой» взыскана неустойка в размере 40 350 487 руб. 37 коп.
Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 12.12.2011 постановление от 07.09.2011 оставлено без изменения.
Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации принято к производству заявление о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 27.05.2011 по делу № А40-58659/09, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 12.12.2011 по тому же делу. Одновременно управлением заявлено 4 ходатайство о приостановлении исполнения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2011 по делу № А40-58659/09, оставленного без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 12.12.2011.
В соответствии с пунктом 1 статьи 298 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнение судебного акта арбитражного суда может быть приостановлено Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации по ходатайству лица, обратившегося с заявлением о пересмотре судебного акта в порядке надзора, при условии, если заявитель обосновал невозможность поворота его исполнения или предоставил встречное обеспечение другой стороне по делу возможных убытков путем внесения на депозитный счет арбитражного суда, рассматривавшего дело по первой инстанции, денежных средств в размере оспариваемой суммы и если суд признает необходимым приостановление исполнения судебного акта в целях обеспечения баланса взаимных прав и обязанностей сторон.
Рассмотрев в судебном заседании ходатайство управления о приостановлении исполнения указанного акта, суд находит его подлежащим удовлетворению.
Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 298 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
удовлетворить ходатайство государственного унитарного предприятия города Москвы «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» (г.Москва) о приостановлении исполнения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2011 по делу № А40-58659/09, оставленного без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 12.12.2011.
5 Приостановить постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2011 по делу № А40-58659/09 до окончания надзорного производства.
Председательствующий судья ______________ Г.Г.Попова Судья ______________ А.А.Маковская Судья ______________ Е.М.Моисеева