661_334931 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к производству заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора № ВАС-5906/12 Москва Судья 27.04.2012 г.
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Поповченко А. А., рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Подземстройреконструкция» (ул.
Полевая Сабировская, д. 43А, лит. А., г. Санкт-Петербург, 197183) от 10.04.2012 № б/н о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.04.2011 по делу № А56-42397/2010, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.01.2012 по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью «М-Стиль» (2-я Советская ул., д. 7, г. Санкт-Петербург, 191036) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Подземстройреконструкция» о взыскании неустойки за нарушение сроков окончания работ по договору подряда;
Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ (информация о движении дела, справочные материалы и др.).
2 по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Подземстройреконструкция» к обществу с ограниченной ответственностью «М-Стиль» о взыскании задолженности за выполненные работы и неустойки за нарушение сроков оплаты спорных работ.
УСТАНОВИЛ:
заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьёй 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Подземстройреконструкция» от 10.04.2012 № б/н о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.04.2011 по делу № А56-42397/2010, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.01.2012 по тому же делу и возбудить надзорное производство.
Направить настоящее определение обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Подземстройреконструкция».
Судья ____________ Поповченко А. А.