602_344346 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора № ВАС-7756/12 Москва Судья 4 июня 2012 г.
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Завьялова Т.В., рассмотрев заявление муниципального учреждения «Комитет по строительству Администрации города Улан-Удэ» (670042, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 16) от 14.05.2012 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 22.06.2011 по делу №А10-1052/2011, постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24.02.2012 по тому же делу по иску закрытого акционерного общества «Аптека 36,6» (111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, стр. 1, к «К-Ж»; 119530, Москва, Очаковское ш., д. 10, корп. 2, стр. 1) к муниципальному учреждению «Улан-Удэстройзаказчик» (670042, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 16) и муниципальному образованию «Городской округ «Город Улан-Удэ» в лице Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ (информация о движении дела, справочные материалы и др.).
2 Комитета по строительству Администрации города Улан-Удэ о взыскании 7 901 300 рублей неустойки, начисленной в связи с просрочкой оплаты работ по муниципальному контракту от 26.02.2008 № 99, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Медиал»,
установила:
заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
определила:
1.
Принять к производству заявление муниципального учреждения «Комитет по строительству Администрации города Улан-Удэ» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 22.06.2011 по делу №А10-1052/2011, постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24.02.2012 по тому же делу, возбудить надзорное производство.
2.
Направить копию настоящего определения в адрес муниципального учреждения «Комитет по строительству Администрации города Улан-Удэ».
Судья Т.В. Завьялова