602_384848 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора № ВАС-14888/12 Москва Судья 31 октября 2012 г.
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Завьялова Т.В., рассмотрев в порядке взаимозаменяемости в связи с отсутствием судьи Зарубиной Е.Н. заявление общества с ограниченной ответственностью «Компания «ПетроСтройСервис» от 11.10.2012 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города СанктПетербурга № и Ленинградской А56-55334/2011, области постановления от 06.02.2012 Тринадцатого по делу арбитражного апелляционного суда от 20.06.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.09.2012 по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью «Доминанта» (ул. Вербная, 1Б, Санкт-Петербург, 197375) к обществу с ограниченной ответственностью «Компания «ПетроСтройСервис» (пр. Энтузиастов, 30, лит. «А», пом. 18-Н, Санкт-Петербург, 195279; Проспект Обуховской обороны, 120, литер «З», Бизнес-центр, «ВАНТ», оф. 222, СанктПетербург, 192012) о взыскании задолженности за выполненные работы по Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ (информация о движении дела, справочные материалы и др.).
2 договору строительного подряда и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Компания «ПетроСтройСервис» к обществу с ограниченной ответственностью «Доминанта» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору строительного подряда,
УСТАНОВИЛ:
заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
ОПРЕДЕЛИЛ:
принять заявление общества с ограниченной ответственностью «Компания «ПетроСтройСервис» от 11.10.2012 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.02.2012 по делу № А56-55334/2011, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2012 и постановления Федерального арбитражного суда СевероЗападного округа от 25.09.2012 по тому же делу и возбудить надзорное производство.
Судья Т.В. Завьялова