808_414157 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № ВАС-17540/12 Москва 11 февраля 2013 г.
Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи В.В.Бациева, судей Е.Н.Зарубиной, А.А.Поповченко рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «АНТ-ГРУПП» (191015, Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д. 4, офис 310) от 29.12.2012 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.03.2012 по делу № А56-48239/2011, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 04.10.2012 по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью Производственная компания «Ягода Карелии» (185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 2 км) к обществу с ограниченной ответственностью «АНТ-ГРУПП» о взыскании 1 233 763 рублей пеней за нарушение сроков выполнения работ по Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ (информация о движении дела, справочные материалы и др.).
2 договорам подряда от 27.07.2010 № 10/07, от 11.09.2010 № 7/09, от 15.11.2010 № 7/11, а также встречному иску общества с ограниченной ответственностью «АНТ-ГРУПП» о взыскании с общества с ограниченной ответственностью Производственная компания «Ягода Карелии» 13 999 рублей 99 копеек задолженности по договорам, а также 803 132 рублей 90 копеек пеней за нарушение сроков оплаты выполненных работ и перечисления авансовых платежей.
Рассмотрев приведенные в заявлении доводы и изучив принятые по делу судебные акты, Суд
УСТАНОВИЛ:
решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.03.2012, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2012, исковые требования общества с ограниченной ответственностью Производственная компания «Ягода Карелии» (далее – заказчик) к обществу с ограниченной ответственностью «АНТ-ГРУПП» (далее – подрядчик) удовлетворены в части взыскания 352 839 рублей 64 копеек пеней за нарушение сроков выполнения работ по договорам подряда от 27.07.2010 № 10/07, от 11.09.2010 № 7/09, встречный иск подрядчика удовлетворен в части взыскания 219 971 рублей 10 копеек пеней за нарушение сроков оплаты выполненных работ. В удовлетворении остальной части требований по первоначальному и встречному иску отказано.
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа от 04.10.2012 оставил без изменения указанные судебные акты.
В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре судебных актов в порядке надзора, ссылаясь на нарушение судами единообразия в толковании и применении норм права, подрядчик просит отменить принятые по делу судебные акты.
3 Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, обсудив доводы заявителя и соответствующие выводы судебных инстанций, полагает, что в удовлетворении заявления о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации следует отказать.
Судами установлено, что между заказчиком и подрядчиком заключены три договора (от 27.07.2010 № 10/07, от 11.09.2010 № 7/09, от 15.11.2010 № 7/11), в соответствии с которыми подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить работы по монтажу сэндвич-панелей на объекте «Предприятие пищевой промышленности по выпуску пищевой продукции на фруктово-ягодной основе», а заказчик – принять и оплатить выполненные работы.
Отказывая подрядчику во взыскании с заказчика 13 999 рублей 99 копеек задолженности по договору от 27.07.2010 № 10/07 и 352 292 рублей пени за нарушение сроков оплаты, суды, принимая во внимание условие договора о начале течения гарантийного срока с момента подписания акта выполненных работ, а также отсутствие доказательств устранения подрядчиком выявленных недостатков, пришли к выводу об отсутствии оснований для взыскания заявленных сумм.
Установив, что договором от 15.11.2010 № 7/11 не предусматривалось применение мер ответственности за нарушение заказчиком сроков перечисления аванса, суды отказали в удовлетворении встречного иска подрядчика в части взыскания 70 287 рублей пени за нарушение сроков перечисления заказчиком аванса по указанному договору.
Доводы подрядчика, изложенные в заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора, направлены на переоценку доказательств и установление фактических обстоятельств, что не входит в компетенцию суда надзорной инстанции.
4 Учитывая изложенное, коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации не находит оснований, установленных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации ОПРЕДЕЛИЛ в передаче дела № А56-48239/2011 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения суда первой инстанции от 05.03.2012, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 04.10.2012 по тому же делу отказать.
Председательствующий ______________ судья В.В.Бациев Судья ______________ Е.Н.Зарубина Судья ______________ А.А.Поповченко