661_459067 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора № ВАС-8587/13 Москва Судья 27 июня 2013 г.
Высшего Поповченко А.А., Арбитражного рассмотрев Суда заявление Российской общества с Федерации ограниченной ответственностью «Стем Строй» (107014, Москва, ул. Б.Оленья, д. 29, стр. 6) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 16.10.2012 по делу № А40-54882/12-56-514, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 02.04.2013 по тому же делу по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Стем Строй» к государственному унитарному предприятию города Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы» (107076, Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2) о взыскании 15 891 298 рублей 29 копеек задолженности по контракту от 28.09.2009 № С1/09-01 на выполнение строительномонтажных работ, а также встречному иску, уточненному в порядке, Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ (информация о движении дела, справочные материалы и др.).
2 предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, государственного унитарного предприятия города Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы» о взыскании 13 385 964 рублей 80 копеек неустойки за нарушение сроков строительства,
установил:
заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
определил:
1. Принять к производству заявление общества с ограниченной ответственностью «Стем Строй» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного № суда города А40-54882/12-56-514, Москвы постановления от 16.10.2012 Девятого по делу арбитражного апелляционного суда от 25.12.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 02.04.2013 по тому же делу и возбудить надзорное производство.
2. Направить копию настоящего определения заявителю.
Судья А.А.Поповченко