569_463565 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № ВАС-9167/13 Москва 12 июля 2013 г.
Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Пановой И.В., судей Бабкина А.И., Сарбаша С.В., рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Теплохим» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Тульской области от 08.11.2012 по делу № А68-1364/2012 и постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 15.05.2013 по тому же делу,
УСТАНОВИЛА:
общество с ограниченной ответственностью «Компания Демидовская» обратилось в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Теплохим» о взыскании 4 580 559 рублей 96 копеек убытков, Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ (информация о движении дела, справочные материалы и др.).
2 составляющих стоимость устранения недостатков выполненных работ, при участии в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета иска, общества с ограниченной ответственностью «РК-Проект».
Решением Арбитражного суда Тульской области от 08.11.2012 исковые требования удовлетворены в части. Взысканы убытки в размере 3 989 699 рублей 97 копеек. В удовлетворении остальной части иска отказано.
Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2013 решение суда Арбитражного суда Тульской области от 08.11.2012 отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.
Постановлением Федерального арбитражного суда Центрального округа от 15.05.2013 постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2013 отменено, решение Арбитражного суда Тульской области от 08.11.2012 оставлено без изменения.
В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре судебных актов в порядке надзора заявитель просит указанные судебные акты отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении судебными инстанциями норм материального и процессуального права, что явилось, в частности, следствием ненадлежащей правовой оценки выводов, изложенных в экспертном заключении, поскольку причиной возникновения недостатков в выполненных ответчиком работах, являются нарушения, допущенные при производстве работ, предшествующих устройству полимерного покрытия пола; кроме того, заявитель указывает на отсутствие у истца реально понесенных убытков.
Оспариваемые судебные акты мотивированы тем, что подрядчик в нарушение требований статьи 716 Гражданского Кодекса Российской Федерации не выполнил обязанность предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении 3 обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, в связи с чем согласно статье 393 Кодекса обязан возместить заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.
Доводам заявителя, приведенным в заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора, дана надлежащая правовая оценка.
Доводы заявителя направлены на переоценку фактических обстоятельств, установленных арбитражным судом первой инстанции, что не входит в компетенцию суда надзорной инстанции.
В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело может быть передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра судебных актов в порядке надзора при наличии оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Согласно статье 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу являются:
нарушение оспариваемым судебным актом единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права; нарушение прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, международным договорам Российской Федерации; нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных публичных интересов.
Рассмотрев доводы заявителя, и изучив оспариваемые судебные акты, коллегия судей полагает, что они не свидетельствуют о наличии оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи дела в Президиум Высшего 4 Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра судебных актов в порядке надзора.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 184, частью 8 статьи 299, статьей 301 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
в передаче дела № А68-1364/2012 Арбитражного суда Тульской области в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда Тульской области от 08.11.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 15.05.2013 по тому же делу отказать.
Председательствующий ______________ судья И.В.Панова Судья ______________ А.И.Бабкин Судья ______________ С.В.Сарбаш