415_468266 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора № ВАС- 10273/13 Москва 26 июля 2013 г.
Судья А.И.
Высшего Бабкин Арбитражного рассмотрел заявление Суда Российской общества с Федерации ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест № 6» (Пермский край) от 13.06.2013 (согласно почтовому штемпелю на конверте) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Пермского края от 06.11.2012 по делу № А50-13225/2012, постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26.04.2013 по тому же делу по иску закрытого акционерного общества «Гражданстройпроект» (Пермский край) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 6» о взыскании 1 213 790 рублей 89 копеек неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда от 18.03.2011 № 10099-35-0311-1\1. Суд Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ (информация о движении дела, справочные материалы и др.).
2
УСТАНОВИЛ:
заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья
ОПРЕДЕЛИЛ:
принять заявление общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест № 6» от 13.06.2013 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Пермского края от 06.11.2012 по делу № А50-13225/2012, постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26.04.2013 по тому же делу и возбудить надзорное производство.
Судья ___________А.И.Бабкин