808_485581 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора № ВАС-13249/13 Москва 11 сентября 2013 г.
Судья Бациев Высшего В.В., Арбитражного рассмотрев ответственностью заявление «Строительная Суда Российской общества с компания Федерации ограниченной «САМОРИ» (ул. Промышленная, д. 25, г. Домодедово, Московская обл., 142040) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 03.12.2012 по делу № А40-100090/12-52-925, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 11.06.2013 по тому же делу по исковому заявлению государственного казенного учреждения г. Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Южного административного округа» (Шипиловский проезд, д. 43, корп. 5, г. Москва, 115551) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «САМОРИ» о расторжении государственного контракта от 23.04.2012 №22-БК на Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ (информация о движении дела, справочные материалы и др.).
2 выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия на территории уличной дорожной сети и взыскании 8 880 789 рублей 80 копеек неустойки за нарушение сроков сдачи работ,
УСТАНОВИЛ:
заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьей 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять к производству заявление общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «САМОРИ» о пересмотре в порядке надзора оспариваемых судебных актов по делу № А40-100090/12-52-925 Арбитражного суда города Москвы, возбудить надзорное производство.
2. Направить копию настоящего определения в адрес общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «САМОРИ».
Судья В.В. Бациев