602_581114 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора № ВАС-9508/14 Москва 10 июля 2014 г.
Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Завьялова Т.В., рассмотрев в порядке взаимозаменяемости в связи с отсутствием судьи Зарубиной Е.Н. заявление закрытого акционерного общества пересмотре ремонтно-строительное в Ставропольского постановления управление порядке надзора края 03.10.2013 от Шестнадцатого решения по арбитражного «Минераловодское» Арбитражного делу о суда № А63-8536/2013, апелляционного суда от 21.01.2014 и постановления Федерального арбитражного суда СевероКавказского округа от 17.04.2014 по тому же делу по иску федерального казенного учреждения «Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» (г. Пятигорск) к закрытому акционерному обществу ремонтно-строительному управлению «Минераловодское» (г. Минеральные Воды) о взыскании 432 692 рублей 70 копеек неустойки по государственному контракту Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ (информация о движении дела, справочные материалы и др.).
2 и встречному исковому заявлению закрытого акционерного общества ремонтно-строительного управления «Минераловодское» к федеральному казенному учреждению «Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» о взыскании 31 532 рублей 45 копеек неустойки по государственному контракту,
УСТАНОВИЛА:
заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации ОПРЕДЕЛИЛА:
принять заявление закрытого акционерного общества ремонтностроительное управление «Минераловодское» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Ставропольского края от 03.10.2013 по делу № А63-8536/2013, постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2014 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 17.04.2014 по тому же делу и возбудить надзорное производство.
Судья Т.В. Завьялова